2023年一级建造师之一建矿业工程实务通关题库(附带答案)

带答案)

单选题（共30题）

1、机械开挖土方时，基底标高以上预留20～30cm土，由人工挖掘修整的目的是(??)。

A.避免基底土遭受扰动 B.减少机械费用 C.保证施工安全 D.保持基底充分平整 【答案】 A

2、下列事件应由承包商承担经济损失的是()。 A.特大暴雨冲坏的待安装永久设备 B.特大暴雨冲坏的现场临时道路

C.预计井筒最大涌水量8m3／h，实际为20m3／h导致的设备损坏 D.山体滑坡导致的井塔损坏 【答案】 C

3、根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213--2010的规定，矿业工程质量验收中，主控项目的检查点有()及以上测点符合合格质量规定。 A.75％ B.80％ C.50％ D.70％

【答案】 A

4、关于井下爆炸物品的贮存，做法正确的是（ ）。 A.爆炸物品库房只能有一个出口

B.爆炸物品库可采用锚喷、砌碹、金属棚等支护形式 C.爆炸物品库房必须单独设立爆炸物品发放硐室 D.领取爆炸物品人员进入爆炸物品库房时应熄灭矿灯 【答案】 C

5、新进矿山的井下作业职工，接受安全教育和培训的时间不得少于（）h. A.20 B.40 C.60 D.72 【答案】 D

6、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和( )参数。

A.专家赋予各风险的权重 B.各专家的权重 C.风险类型总数 D.风险等级总数 【答案】 A

7、在炸药的爆轰参数中，爆力是（ ）。 A.爆轰波前端的压力

B.爆炸化学反应结束时爆轰波的压力 C.爆炸产生的冲击波和应力波的作用强度 D.爆炸产生的气体膨胀做功的能力 【答案】 D

8、矿井的定向测量包括两种方法，它们是( )。 A.一井导人和两井导人 B.几何定向和物理定向 C.平硐定向和斜井定向 D.立井导人和斜井导入 【答案】 B

9、洗井合格后应做好护井工作，井台应高出地面（）以上，并满足防洪要求。 A.0.1m B.0.2m C.0.3m D.0.4m 【答案】 B

10、按照《煤矿防治水细则》规定，关于防治水工作原则，说法不正确是（）。 A.预测预报

B.有疑必探 C.先掘后探 D.先治后采 【答案】 C

11、 发现矿井有透水征兆时，下列做法错误的是()。 A.停止受水害威胁区域内的采掘作业 B.人员撤到安全地点 C.切断工作面电源 D.分析查找透水原因 【答案】 C

12、矿山井下钻眼爆破工作中，巷道掏槽眼布置在工作面中间偏下、距底板()m。 A.0.2～0.4 B.0.4～0.6 C.0.6～1.0 D.1.0～1.4 【答案】 D

13、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（ ）。 A.钻井管井深度小于100m，管井斜度小于2。

B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填人 C.钻井管井深度大于100m时，每增加100m，管井斜度小于1。

D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过10％ 【答案】 C

14、地下连续墙槽段接头时应待混凝土（）后即拔出接头管。 A.浇筑完毕 B.初凝 C.终凝 D.养护结束 【答案】 B

15、施工机具使用费应包括()的内容。 A.场外运费? B.因公差旅交通费? C.工具用具使用费? D.检验试验费 【答案】 A

16、在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是()。 A.施工方案? B.土建工程? C.大型施工设备? D.地下产生系统 【答案】 D

17、矿业工程建设项目总投资中，属于工程建设其他费用的是()。 A.土地使用费 B.建设期利息 C.生产家具购置费 D.设备运杂费 【答案】 A

18、巷道掘进与永久支护平行的作业方式，一般要求掘进断面大于（ ）。 A.5m2 B.8m2 C.12m2 D.14m2 【答案】 B

19、按炸药使用条件，工业炸药分为( )大类。 A.三 B.四 C.五 D.六 【答案】 A

20、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是（）。 A.装岩时必须向矸石堆喷洒水

B.防尘用水必须采用集中供水方式 C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次 D.缺水地区可以采取干法凿眼 【答案】 D

21、下列属于地质构造中的断裂构造的是（ ）。 A.背斜 B.向斜 C.褶曲 D.裂隙 【答案】 D

22、井筒施工的掘砌单行作业方式，是（）。 A.在井筒同一段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式 B.在井筒同一段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式 C.在井筒两个段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式 D.在井筒两个段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式 【答案】 B

23、 溶浸采矿法可用于开采( )。 A.铁矿 B.煤矿 C.盐矿 D.铜矿

【答案】 D

24、黏土通过土的分类方法很多，按（）可分为坚硬黏土、硬塑黏土、可塑黏土、软塑黏土和流塑黏土。 A.塑性指数 B.液性指数 C.颗粒级配 D.颗粒大小 【答案】 B

25、矿业工程竣工资料的质量要求内容不包括（ ）。 A.工程竣工资料内容与工程实际相符合 B.工程竣工资料签字盖章手续完备 C.工程竣工资料使用易褪色的材料书写 D.工程竣工资料应为原件 【答案】 C

26、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（ ）。 A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理 B.放炮前必须加固工作面后10m的支护 C.锚喷支护应紧跟工作面

D.地质条件有较大变化时应变更支护措施 【答案】 A

27、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（ ）。 A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素 B.动荷载会降低土的稳定性质 C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同 D.土坡越陡对基坑稳定越有利 【答案】 D

28、采用单价合同时，承包商根据设计变更进行单价调整的合同依据是()。 A.工程结款方式? B.合同款调整的规定? C.工程款补偿的约定? D.拖欠工程款的责任处理方法 【答案】 B

29、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要其有利于提高（）。 A.灰缝的饱满性和密实性 B.砌块的厚度 C.灰缝的抗压强度 D.砌块强度 【答案】 A

30、衬砌施工要求充填密实，是指（ ）的充填。 A.砌块与砌块间 B.衬砌与围岩间的充填

C.衬砌与模板间 D.模板柱脚下 【答案】 B

多选题（共20题）

1、根据《矿山安全法》等法规要求，矿山建设工程的设计文件必须做到（ ）。

A.符合矿山安全规程和行业技术规范 B.应经管理矿山企业的主管部门批准

C.其使用的地质勘探报告应有各种断层、破碎带等信息 D.建设项目的初步设计应当编制安全专篇

E.安全设施的设计文件应经劳动行政主管部门审查并批准 【答案】 ABD

2、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。 A.掌握准确无误的地质勘察资料 B.遵循施工规程和安全规程

C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品 D.落实作业人员的保险 E.做好矿山易发事故的控制 【答案】 BC

3、 关于常用混凝土的性能和技术要求，说法正确的有( )。 A.其拌合物应具有一定的流动性

B.骨料与浆液应有一定的抵抗分离能力 C.混凝土应满足设计提出的强度要求 D.硬化后的混凝土应具有耐久性要求 E.经济合理性要求 【答案】 ABD

4、关于井底车场防火门硐室的说法，正确的是（）。 A.一般布置在大断面巷道中 B.火灾时防火门可以便于关闭 C.防火硐室一般应远离主、副井井底 D.防火门应能隔断风流

E.防火门可以是铁门或包有薄钢板的木门 【答案】 BD

5、矿井工程项目施工组织要求的三类工程平衡原则，正确的说法是（A.要求三类工程的每个月费用投入比例相同 B.开采用机电设备的安装应优先完成

C.与主、副井筒相关的土建工程应在井筒掘砌完成后抓紧进行 D.主、副井筒的交替工程肯定在矿井施工的关键线路上 E.一般民用建筑配套工程不宜过早完成 【答案】 CD

6、钻眼爆破法施工中，放炮以后到装岩之间应包括有（ ）施工程序。A.通风

）。 B.安全检查 C.洒水 D.测量放线 E.敲帮问顶 【答案】 BC

7、关于施工组织设计，下列说法正确的是（ ）。 A.施工组织设计是项目实施的依据

B.没有施工组织设计，单项工程不能进行施工准备 C.没有施工组织设计，单位工程不能开工 D.在施工组织设计中必须编制有地质勘探报告 E.有了施工组织设计，单位工程就可以开工 【答案】 ABC

8、立井井筒施工中，关于井架天轮平台布置的正确说法有（ ）。 A.中间主梁轴线必须与凿井提升中心线互相垂直 B.中间主梁轴线应离开与之平行的井筒中心线一段距离

C.当布置有多套提升设备时，提升钢丝绳的出绳方向应保持一致 D.采用双滚筒绞车双钩提升时，提轮应布置在同一平面上 E.钢丝绳作用在井架上的荷载不应超过井架的实际承载力 【答案】 ABD

9、露天深孔台阶爆破常用的起爆顺序有（ ）几种。 A.排间顺序起爆

B.波浪式起爆 C.复式起爆 D.斜线起爆

E.周边深孔预裂起爆 【答案】 ABD

10、注浆法按浆液对土体的作用机理分为（）。 A.充填注浆 B.渗透注浆 C.挤密注浆 D.劈裂注浆 E.化学注浆 【答案】 ABCD

11、 关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是( A.井底水仓由两个的大水池构成 B.水仓底板应铺设有轨道 C.水仓入口是井底车场巷道最低处 D.两个水仓间设有联络通道 E.水仓末端连接泵房的吸水井 【答案】 BC

12、泥浆护壁成孔灌注桩的特点有()。 A.设备简单，适用范围广

)。 B.操作方便，不受场地 C.操作方便,受场地 D.成孔速度快 E.工作效率高 【答案】 AB

13、关于地基处理的方法，说法正确的是( )。 A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数 B.强夯法适用于湿陷性黄土地基的处理

C.土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基

D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基 E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高 【答案】 ACD

14、矿山工程施工进度控制中，为加快矿业工程施工进度的组织措施包括()。 A.加强成本核算 B.增加施工作业时间

C.增加工作面，组织更多的施工队伍 D.落实安全教育

E.增加劳动力及施工机械设备 【答案】 BC

15、关于尾矿坝坝基开挖及岸坡处理施工的要求，正确的是（ ）。 A.开挖清理坝肩岸坡工作可边填筑边开挖

B.天然黏性土坝基可预留保护层 C.坝基易风化的岩石，应留保护层

D.灌浆法处理坝基应在施工现场进行灌浆试验 E.开挖清理坝肩岸坡工作宜自上而下一次完成 【答案】 BCD

16、矿山工程项目施工的进度控制阶段，可分为( )。 A.施工准备阶段 B.井筒施工阶段

C.井下与地面建筑施工阶段 D.竣工验收阶段 E.矿井生产阶段 【答案】 ABCD

17、屋面卷材防水施工时，底层卷材与基层卷材粘贴形式分为( A.满铺法 B.空铺法 C.条粘法 D.点粘法 E.搭接法 【答案】 ABCD

18、 属于特种作业人员、应当接受专门技术培训的是（ ）。A.矿灯收发工

)。 B.矿内机动车司机 C.尾矿工 D.井口把钩工 E.瓦斯检查工 【答案】 BC

19、专门适用于矿业工程领域中的工程建设其他费用的内容，包括有（ ）。 A.其他组织措施费 B.井筒地质检查钻探费 C.探矿权转让费 D.采矿权转让费 E.井巷维修费 【答案】 BCD

20、主井系统硐室主要有(??)。 A.卸载硐室 B.水仓 C.装载硐室 D.主排水泵硐室 E.井底矿仓 【答案】 AC

大题（共10题）

一、某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长2500m，断面20m。根据地质资料分析，在巷道长800m及1500m处各有落差5～10m的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加大喷射混凝土厚度的办法解决严重超挖问题，以保证平峒规格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了100mm，壁后用矸石充填。施工过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。 【问题】

1．用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么2．施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误3．监理单位在工程质量监理工作中存在什么问题4．在本案例的条件下，锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护有什么好处。

【答案】1．用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结构受集中应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2．施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄100mm；(3)壁后用矸石充填。3．监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监理。4．采用锚喷1临时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。

二、某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m“；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)

【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费

25×5×(1+30％)=487．5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5．2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。

三、某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3／h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23ms／h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到～20ram。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20d，要求索赔。问题1．建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2．案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3．在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4．施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?

【答案】1．主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2．通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3．影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4．施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进人混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。

四、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工

后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题 1．分别分析几次事件中的索赔。 2．试述承包人的索赔程序。

【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。 五、

【背景资料】

某矿建单位施工一半圆拱形巷道，该巷道设计净断面宽4．8m，锚喷支护，每断面布置13根锚杆，间排距800mm×1000mm；锚杆长2．0m。施工计划确定月进尺180m，四六制作业，采用三掘一喷，掘进进尺2．2m。施工队安排的工序质量检查规定，当日施工完成的内容中抽查一个检查点，包括锚杆、喷射混凝土和巷道规格的施工质量内容，每个检查点锚杆选三根，喷射混凝土质量、巷道规格各选三个测点进行检查。施工队在某月完成了187m巷道掘进、支护施工。监理工程师组织了该月巷道施工质量中间验收工作。验收中，监理工程师进行现场检查后在施工队自检资料中选取了8个断面的工序质量检查记录表，包括锚杆与喷射混凝土检查表各8份作为本次验收数据。其中8份锚杆施工质量检查表格中的主控项目栏均填有锚杆抗拔力、锚杆托盘、锚杆孔深以及巷道净断面尺寸项目；一般项目栏中有锚杆间排距、锚杆外露和锚杆孔方向与井巷轮廓线角度三项。以上各对应项目在每份检查点检查记录栏内分别填明为合格(计有7项合格)，没有其他数据，表的下端只有班组质量验收员的签名。另外

8份喷射混凝土支护工序质量检查记录表的填写格式雷同。因为施工单位不能提供正确的锚杆抗拔力检测数据，故当月锚杆抗拔力质量检查采用现场实测检查。检查抽样12组，实测结果是9组中的所有锚杆均达到设计的90％以上，有若干锚杆的抗拔力可达到设计值的120％．但是另有一组取样5根，其中1根低于90％；而在一个连续区段范围里的另外两组中，每组同样取样5根，两组均有2根低于90％，但两组的平均值均超过设计值的90％。 【问题】

1．施工队安排的工序质量检查有何不妥?说明正确做法。2．施工单位提供的锚杆支护工序质量检查记录表上有哪些错误?喷射混凝土支护工序质量检查的主控项目有哪些?3．验收当月施工单位应有多少份锚杆支护工序质量检查记录表?说明理由。4．说明当月锚杆抗拔力质量检查的抽查方法。根据抽查结果，分别评价各组锚杆抗拔力质量的合格情况。如有不合格，请根据不合格状况说明相应的质量处理方法。

【答案】1．工序质量检查的不妥做法和相应的正确做法是：(1)按每日检查锚杆支护一次不妥；工序质量检查应按施工循环进行，按三掘一喷施工安排，应有三次锚杆检查(2)每检查点采用抽查三根锚杆、巷道规格选三个测点的检查方法不妥；施工质量的工序检查锚杆各项(除抗拔力)均应逐孔检查，巷道断面质量检查应抽查一个检查点的10个测点。2．错误的地方有：(1)锚杆自检记录中的主控项目缺锚杆扭矩项；不属于主控项目的是锚杆孔深和巷道断面，不应有抗拔力合格项。(2)锚杆检查记录表上仅标为合格而无具体检查数据的做法不正确。(3)记录表没有提交给监理工程师抽查、签字。喷射混凝土支护工序质量检查中的主控项目有喷射混凝土厚度、巷道净断面规格。3．锚杆支护工序质量循环检查记录表应有85份。理由是：锚杆质量检查应每循环(2．2m)进行1次，187m有85个循环，应有85份检查记录。4．锚杆抗拔力质量抽检的方法是：按每23m(20～30m、300根以下)抽查一组，应共有9组数据。锚杆质量抽查结果是：9组锚杆抗拔力检查合格，锚杆抗拔力质量应评为合格；一组取样5根中有一根不合格，合格率高于75％，也可评为合格；连续两组有两根不合格，合格率低于75％，应评为不合格。 六、

【背景资料】

某施工单位承担矿山平峒工程，平峒长2500m，断面20m。根据地质资料分析，在巷道长800m及1500m处各有落差5～10m的断层，设计支护为锚网喷支护，断层带采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护。为加快施工进度，施工单位采用少打眼多装药的方法爆破掘进，并用加大喷射混凝土厚度的办法解决严重超挖问题，以保证平峒规格。在过断层带时，由于断层落差小，为弥补前期喷射混凝土材料的消耗，擅自将混凝土衬砌厚度减薄了100mm，壁后用矸石充填。施工过程中，监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工

书面材料，在隐蔽工程验收单上签字，同意隐蔽。工程竣工验收时发现，巷道规格尺寸符合要求，但大部分喷层有开列和离层现象，混凝土衬砌有多处裂缝，且有渗水。甲方和设计单位认定质量不合格，不同意验收。 【问题】

1．用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法是否可行为什么2．施工单位的施工质量控制工作存在哪些错误3．监理单位在工程质量监理工作中存在什么问题4．在本案例的条件下，锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护有什么好处。

【答案】1．用加大喷射混凝土厚度来保证巷道规格尺寸的方法不可行。原因：(1)喷层厚薄不均(易形成喷层开裂或易离层)；(2)易使支护结构受集巾应力作用；(3)增加喷射混凝土施工时间和成本。2．施工单位的施工质量控制工作存在的错误：(1)采用少打眼多装药的方法爆破掘进；(2)擅自将混凝土衬砌厚度减薄100mm；(3)壁后用矸石充填。3．监理单位在工程质量监理工作中存在的问题：(1)没有按监理条例进行旁站监理(或监理人员依据巷道表观成形良好，就签字认可，并根据施工书面材料，在隐蔽工程验收单上签字)；(2)对隐蔽工程没有按检查合格后才能做下道工序的制度进行监理。4．采用锚喷临时支护与混凝土衬砌联合支护的好处：由于井帮围岩得到了及时封闭，消除了岩帮风化和出现危岩垮帮等现象。不需要进行二次喷混凝土作业，直接利用模板台车进行混凝土现浇作业，混凝土用混凝土搅拌车从洞外运送至作业面。

七、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。 2.说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。 【答案】1.所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。 反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于400mm为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。

2.因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。 3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实;即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。

八、某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段600m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：（1）强化安全和规程教育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50米，建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50米的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。 【问题】

1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。

2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。

【答案】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。答：合理。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。答：①不受理施工单位A的书面澄清文件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。②招标人可不退还施工单位A的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：①工程承包合同；②施工成本计划；③进度报告；④工程变更。除了上述几种施工成本控制的主要依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：①强化安全和规程教育-风险规避；②增加临时支护措施投入-风险自留；③为作业人员购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。答：不合理。因为井筒深度增加50m，井筒内的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：①施工单位一台价值36万元施工设备损坏；②施工人员窝工及设备闲置费用18万元，共计万元。建设单位承担：①造成现场道路和施工用房经济损失32万元；②采购的工程材料损失23万元；③现场清理及恢复施工条件花费16万元，三项共计71万元。

九、某施工单位承包一立井工程。根据招标文件的缺陷，施工单位提出井筒开工前应完成井筒检查钻及掘进过程某段井深的工作面预注浆工作。建设单位虽然同意，但是不愿单独列出和承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。对注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水(时间Id)、拆除止浆垫(时间3d)，再按建设单位的要求进行第二次打钻注浆工作。第一次打钻注浆所花时间12d，费用20万元；第二次打钻注浆10d，费用21万元。问题1．应如何正确处理井筒检查钻和工作面预注浆的费用问题2．施工单位和建设单位应如何承担本次打钻注浆的费用3．打钻注浆所用工期多少这部分工期应怎样考虑

【答案】1．建设单位的看法不正确。按规定，井筒检查钻是列入矿业工程项目的其他费用的内容，工作面预注浆应是建筑安装费中直接费的措施费项目内的凿井措施费(属技术措施费)。这是矿业工程为保障建设矿井中施工的可靠、安全和质量的必要条件。因此，不能作为仅是施工单位的一种技术要求。但是，当这些工作列人由井筒施工单位承担时，施工单位必须和建设单位在合同中明确，施工和费用的承担性质，即，合同应规定其检查钻和打钻注浆的质量与要求由施工单位负责，费用全部由建设单位承担，工期相应顺延。2．第一次注浆费用20万元由施工单位自己承担，第二次的21万元由建设单位承担。3．打钻

注浆工期12d+10d，第一次打钻注浆工期12d由施工单位承担，第二次打钻注浆工期10d由建设单位承担。

一十、1、背景材料某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。2、问题（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。 【答案】（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由答：招标文件内容不妥之处有：①投标截止时间和开标时间为不同时间，不符合招标投标法法规。按招标投标法规定，应为同一时间。②资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质不符合规定，属和排斥潜在投标人或投标人。因为招标投标法实施条例第32条规定招标人不得以不合理的条件、排斥潜在投标人或者投标人。③招标文件附有最低投标限价不符合规定，按规定招标人不得规定最低投标限价。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。答：原评标委员会存问题及理由是：①评标委会员会由6名成员组成不符合规定，按规定应为5人以上的单数组成，其中经济和技术方面的专定不少于2/3。②评标委员会不应有公证人员。按规定公证员是见证评标过程是否客观公正。所以不应成为评标委员会的成员。评标过程存在问题及理由是：评标不应由当地招标主管部门的领导主持。按规定应由招标人主持。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？答：A企业采用了提出改进技术方案或改进设计方案的新方案的策略，E采取了突然降价法。（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。答：经评标，确定B、C为中标候选人后，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价的做法不妥。属于违反了招标投标法关于在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的规定。