消防工程施工合同
承包方（乙方）：广东振兴消防工程有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条 工程项目 （一） 工程名称： （二） 工程地点： （三） 工程内容：
（四） 承包范围：按甲乙双方协商确定如下内容：火灾自动报警系统、室内消防栓及 消防喷淋系统。
（五） 乙方分包工程：本工程未经甲方同意，不得转包或分包给第三者。
（六） 承包方式：1、乙方以合同附件内容及消防工程为最低标准，采用包工、包料、 包调试、包质量、包工期和包消防验收的形式，进行一次性的承包2、施工配合费由甲方与土建施工单位协商解决。
第二条 工程造价 （一） 总包价为：
（二） 以合同签订之日的物价指数为准，若竣工时的物价指数超过合同签订时3%以 上，工程总造价按所增加的物价指数比例作相应上调。
第三条 工期
（一） 由甲方书面通知乙方进场三天内开工，工期为 天。 第四条 工程质量标准和保修期
（一）工程质量标准按国家现行施工验收规范：工程完成后，经双方代表及市公安消防 部门验收合格后交付甲方使用。
（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为二年。保修期自竣工验收签字之日起
计。
第五条 材料设备供应
（一）工程所需全部材料及设备由乙方采购供应至施工现场。
（二）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检
验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
（三）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料 设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条 工程款支付和结算
（一）甲方将工程款按本条款规定划拨给乙方。 （二）工程价款支付方式：
1、乙方进场施工后，甲方按工程进度的 付进度款。工程完工后或部分完工后经甲 方及消防部门验收后再付 ，余款一年后付清。
第七条 双方责任
（一）甲方责任：1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建 设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸3份，机电设备安装图2份及有关资料3份。2、开工前10天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的2天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。4、委派黎智坚为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。5、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。6、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。7、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。8、甲方提供施工所需的水电资源。
（二）乙方责任：1、收图后，在开工前10天内完成施工图会审，编制施工组织设计 和材料、设备进场计划并送甲方。2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。3、委派富山伟为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。4、做好施工原始记录。每月（季）末5天内向甲方报送月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。5、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。7、负责办理分包工程手续，并对分包工程进
度和质量、安全管理。8、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。9、工程竣工后的场地清理（包括建筑周围2米内的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将门窗、玻璃、地面清扫干净。10、竣工验收后，施工单位人员必须在7天内撤离施工现场。
第八条 工程验收
（一） 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发 的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
（二） 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。 甲方接通知后2天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后进行下一工序的施工，如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查费用由甲方承担，复查结果不合格，返修费用由乙方承担，工期顺延。
（三） 工程（包括单项工程）竣工前14天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后10天 内验收完毕。工程内容及质量符舍要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料（包括分包工程的竣工验收资料）向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。甲方不按时验收，向乙方支付违约金；经检验后，如验收合格，按合同规定的日期为竣工日期；验收不合格需返修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（含单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责。
（四） 工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料4 份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。需重新绘制竣工图及所需份数的费用由甲方承担。
第九条 奖与罚
（一）按合同工期竣工不奖不罚。延期竣工的，每逾期1天，由乙方按工程造价付给 甲方万分之3罚金。
第十条 违约责任
（一） 甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺 延。1、不按期交出施工场地、接通水、电源；2、因图纸变更未及时送达乙方；3、未按计划提供材料、设备或向乙方交验时发现质量问题需更换而影响施工进度；4、不按期支付工程款；5、因工程设计变更，使已完成的工程拆改；6、逾期组织验收；7、其他甲方原因造成的。
（二） 乙方逾期交付使用或因质量问题返工而逾期完工，按合同中第九条第一款向甲 方偿付违约金。
（三） 遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。 第十一条 其它约定条款
（一）若甲方要求增加承包内容外的项目，则总包价作相应调增。 （二）服从甲方施工安排。
（三）未尽事宜，由双方协商解决。 第十二条 争议解决方式
发生争议应协调或调解，协商或调解不成时，向广州市人民法院起诉。
第十三条 本合同经双方签字盖章，送建设银行审查，工商行政管理局鉴证后生效，至 工程竣工验收，保修期满并结清款项后失效。
本合同正本两份，双方各执一份，副本捌份，双方各执肆份，送建委、经办银行、税局、工商局各一份。 单位名称 签约人 地址 甲 方 2010年1月15日
签约人 乙 方
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容